Договор подряда КУРСОВАЯ. 1 Отличие договора подряда от других договоров

метки: Договор, Подряд, Заказчик, Подрядчик, Различие, Трудовой, Работа, Выполнение

Договор подряда является одним из распространенных , а также наиболее значимых в сфере товарно-денежного оборота. Он затрагивает отношения непосредственно в сфере производства, поскольку связан с обязательством стороны в договоре — подрядчика произвести определенную работу в соответствии с заданием заказчика и передать заказчику результат этой работы. Наиболее важную сферу применения подряда составляет строительство. При этом подряд опосредует в равной мере как собственно строительство, так и тесно связанные с ним проектные, изыскательские, монтажные, пусконаладочные и другие работы. Подрядный договор обслуживает и личные потребности граждан. К нему прибегают при строительстве дачи или жилого дома, заказывая скульптору или художнику создание новой вещи либо ремонтной мастерской переделку старой машины в трактор для работы на садовом участке и др. В связи с широким распространением договора подряда необходимо его качественное правовое регулирование, которое должно осуществляться с учетом достижений науки гражданского права.

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере правового регулирования договора подряда.

Предметом исследования является особенности гражданско-правового регулирования договора подряда.

Цель данной работы является анализ правового регулирования договора подряда. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

• Раскрыть понятие договора подряда и провести отграничение подряда от других гражданско-правовых договоров и трудового договора;

• Исследовать элементы договора подряда;

• Проанализировать права и обязанности подрядчика и заказчика;

• Изучить ответственность за нарушение договора подряда.

Степень научной изученности темы высока. Основополагающие научные разработки в области организованной преступности представлены трудами таких авторов как: ербеков А.Х., Бобровникова М.А., Брагинский М.И., Вайпан В.А., Витрянский В.В., Дикусар В.М., Дудиков М.В., Елисеев Д.А., Ершов О.Г., Завидов Б.Д., Кабалкин А.Ю., Коведяев С.В., Кутищев Л.И., Лозина Ю.А., Любимов А.П., Мейер Д.И., Мищенко Е.А., Романец Ю.В., Фроловская Ю.И., Хасанова Р.Р., Шарапов В.В.. Шевченко Е.Е., Эрделевский А.М. и другие. Теоретические положения и выводы составили теоретическую основу. В процессе работы были использованы нормативно-правовые акты: Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ. Использовались учебники по гражданскому праву, а также статьи о гражданско-правового регулирования договора подряда.

Понятие кредитного договора и его правовая характеристика

... курсовой работы является раскрыть понятие кредитного договора и его особенностей. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Дать определение кредитного договора. 2. Рассмотреть особенности кредитного договора. 3. Отразить основные структурные элементы кредитного договора. ...

Методологической базой исследования служат основополагающие общефилософские методы познания, системный и структурный подходы к исследованию. Использовались общенаучные (анализ, синтез, абстрагирование, дедукция и индукция) и частно-научные методы, в том числе исторический, формально-юридический, описательно-аналитический, системно-структурный.

Структура работы обусловлена целью работы и поставленными к ней задачами. Так, работа состоит из введения, пять глав, первая и вторая главы разделены на два параграфа, заключения, библиографического списка.

Глава 1. Понятие договора подряда. Отграничение подряда от других гражданско-правовых договоров и трудовой договор.

1.1. Понятие договора подряда.

Анализируя понятие договора подряда, стоит заметить, правовое регулирование данного института гражданского права содержится в гл. 37 ГК РФ. В соответствии с п.1 ст.702 ГК РФ «по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его» ¹ . Он заключается в том, данный договор направлен на изготовление или переработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

При анализе п.1 ст.702 ГК РФ договор подряда является консенсуальным, возмездным и двухсторонним. Консенсуальный договор характеризуется тем, что для заключения данного договора заключается с момента, когда стороны достигли соглашения между собой. Возмездный договор означает тот факт, что одна сторона обязана совершить какое-либо действие в пользу другой стороны подкреплена соответствующей обязанностью другой стороны совершить какое-либо действие в пользу первой стороны. Двусторонний договор характеризуется тем, что данная сделка считается заключенной в момент, когда в данном договоре имеется выражение согласованной воли двух сторон.

Что же касается предмета договора подряда, то в правовой доктрине существует различные точки зрения о предмете договора подряда. По мнению одной группы ученых, договор подряда «имеет только один унитарный предмет: законченный строительством и готовый к сдаче объект. Другие признавали, что в договоре есть только один предмет, состоящий из двух элементов – выполнение работ и их результат. Третьи придерживались конструкции унитарного объекта (предмета), но в таком качестве называли не результат, а сам процесс работы или несколько шире – деятельность подрядчика, выраженную в возведении и сдаче объекта. Четвертая, наиболее многочисленная группы авторов, признавала в договоре подряда наличие двух предметов – собственно работы и ее результата. Пятые называли предметом договора не отдельные действия подрядных организаций, а сдачу готовых объектов строительства. Наконец, шестые считали возможным существование альтернативных предметов: либо законченный альтернативный результат, либо комплекс общестроительных или специальных работ» ² .

Бакалаврской работы Договор поручения по гражданскому законодательству ...

... инстанций, а также работы ученых-цивилистов, занимающихся исследованием проблемы договора поручения. 1 МЕСТО ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 1.1 Правовая природа договора поручения. Соотношение договора поручения со смежными правовыми ...

На наш взгляд мы придерживаемся точки зрения Брагинского М.И., который считает, что «предметом договора подряда является его результат, а сами работы всего лишь служат средством достижения результата». Действительно, проводя анализ нормы п.1 ст.702 ГК РФ, стоит заметить, что подрядчик обязуется выполнить работу и её результат передать заказчику. Тем самым чтобы получить результат, который предусмотрен договором подряда, необходимо выполнить определенный вид работ.

Что же касается классификации договора подряда, то на основании гл. 37 ГК РФ договор подряда подразделяется на следующие виды:

• Бытовой подряд (по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу (п.1 ст.730 ГК РФ));

• Строительный подряд (по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п.1 ст.740 ГК РФ));

• Подряд на выполнение проектных и изыскательных работ (по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы , а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст. 758 ГК РФ));

• Работы для государственных и муниципальных нужд (по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (п.2 ст.763 ГК РФ)).

Однако стоит заметить, что в судебной практике существуют и другие виды договора подряда. Так к договорам подряда относят, например, договоры, связанные с реализацией проектов в области добычи полезных ископаемых. В постановлении от 29.07.2009 № А33-9079/08 ФАС Восточно — Сибирского округа рассмотрел ситуацию, в которой по договору заказчик поручил, а подрядчик принял на себя выполнение работ по бурению водозаборной скважины. Как указал суд, данный договор является разновидностью договора подряда, правоотношения сторон по которому регулируются гл. 37 ГК РФ.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 06.03.2009 №17АП-1085/2009-ГК рассмотрел ситуацию, в которой между подрядчиком и заказчиком договор на ремонт тары, в соответствии с которым подрядчик обязался по заданиям заказчика выполнить ремонт многооборотной тары и сдать результат работ в установленный договором срок. Заказчик обязался принять и оплатить результат работ. По мнению суда, данный договор является разновидностью договора подряда в соответствии со ст.702 ГК РФ.

Содержание договора бытового подряда

... определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии с Гражданским Кодексом, «по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий ... прав потребителей. Цель курсовой работы состоит в изучении правовой природы договора бытового подряда, выявлении содержания и особенностей данного вида договора. Достижение указанной цели ...

Таким образом, договор подряда представляет собой договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Данный договор является консенсуальным, возмездным и двухсторонним. Предмет договора подряда является результат выполненной работы. В ГК РФ выделяют такие виды договора подряда как: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательных работ, подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.

1.2. Отличие договора подряда от других договоров.

Как упоминалось ранее, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Однако договор подряда по правовой природе схож с трудовым договором, договором возмездного оказания услуг и договором купли-продажи. Тем самым, нам нужно разграничить данные виды договоров.

Договор подряда и трудовой договор. Сходство данных сделок заключается в том, что выполнение одной и той же работы физическим лицом может быть облечено как в форму договора подряда, так и в форму трудового договора. Однако принципиальное различие данных договоров являются правовые последствия данных договоров. В частности, речь идет о вопросе распределения рисков между сторонами.

В соответствии с трудовым договором «работник реализует свои основные трудовые функции, он является частью трудового коллектива и подчиняется правилам, действующим внутри конкретной организации (ее трудовому правовому распорядку).

Независимо от того, насколько результативна его деятельность, она оплачивается работодателем» ³ . Кроме того, работник получает социальные льготы, например, получение заработной платы в периоды временной нетрудоспособности, нормированный рабочий день, ответственность работодателя за вред, причиненный ему в рабочее время, и др.

В процессе исполнения договора подряда на подрядчика возлагается риск неполучения такого результата, на который рассчитывал заказчик. Данный риск сводится к минимуму при использовании сторонами такого вида сделки, как договор возмездного оказания услуг.

Договор подряда и договор возмездного оказания услуг. Сходство данных видов сделок состоит в том, что согласно их условиям одна сторона обязуется по заданию другой стороны совершить определенные действия. Кроме того, об их родстве говорит указание ГК РФ на применение в случае их непротиворечия к договору возмездного оказания услуг общих положений о подряде (ст. 702 -729) и положений о бытовом подряде (ст. 730–739).

Однако, проведя анализ определений данных понятий, можно отметить, что в ст. 702 ГК РФ речь идет о «работах», а в ст. 779 ГК РФ — об оказанных «услугах».

«Услуги» и «работы» ст. 128 ГК РФ отнесены к объектам гражданского права. Таким образом, можно сделать вывод, что они представляют собой отдельные группы объектов наряду с имуществом, деньгами, ценными бумагами и др.

Однако в ГК РФ речь не ведется об «услугах» как о некоей пользе или льготе. Речь идет об определенном действии, что соответствует также понятию «работа». Таким образом, разграничить понятия «работа» и «услуга» в данном случае не представляется возможным. В этой связи ряд соображений высказал О.С. Иоффе, который «выделил два объекта правоотношений: юридический (поведение обязанного лица, на которое вправе притязать управомоченный, т.е. действие) и материальный (объект, вещь как результат действия) ⁴ .

Особенности договора строительного подряда

... рассмотрения курсовой работы, представляется необходимым поставить и рассмотреть следующие задачи : в первую очередь необходимо исследовать правовую природу договора строительного подряда; охарактеризовать особенности структуры и порядка заключения договора строительного подряда; рассмотреть ответственность по договору строительного подряда. Нормативно ...

Иной точки зрения придерживался, например, В.А. Кабатов, который усматривал специфику договора возмездного оказания услуг в отсутствии овеществленной формы результата работ, а В.В. Луць обратил внимание на тот факт, что главную особенность договоров по оказанию услуг, в отличие от договоров на выполнение работ, составляет то, что предоставление услуг неотделимо от деятельности лица, предоставляющего услуги.

Имеется и ряд спорных моментов. В случае, если подрядчик изготавливает вещь своим иждивением, то это не означает, что отношения между сторонам регулируются договором купли-продажи. Статья 704 ГК РФ предусматривает выполнение работ по договору подряда «иждивением подрядчика». Кроме того, спорным остается вопрос о предмете договора подряда. Ряд ученых, в частности, В.Г. Вердников, придерживаются точки зрения, согласно которой предмет договора подряда «всегда индивидуален». Согласно другой позиции , изложенной Г.В. Васильевым, со времен кризисов перепроизводства в XIX в. Большинство производителей в объеме продукции, ее ассортименте ориентируются на покупателей. Таким образом, изготовители давно перестали вести массовое производство товаров, а стали анализировать интересы рынка и ориентироваться в своей деятельности на них.

Таким образом, отличие договора от трудового договора, возмездного оказания услуг и купли-продажи заключается в том, они имеют разный предмет договора, а также его условия.

Глава 2. Элементы договора подряда.

2.1. Стороны в договоре подряда.

На основании анализа гл.37 ГК РФ сторонами договора подряда являются заказчик и подрядчик. Так заказчиком и подрядчиком могут быть как физические, так и юридические лица, в том числе коммерческие и некоммерческие организации, а также Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования, являющиеся заказчиками.

Однако стоит заметить, что в гражданском законодательстве к подрядчику могут устанавливаться определенные требования к подрядчику. Так осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства могут только индивидуальные предприниматели и юридические лица. При этом, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, им необходимо вступить в саморегулируемые организации.

Кроме заказчика и подрядчика подрядчик может заключить договор субподряда с другими организациями и индивидуальными предпринимателями. В соответствии с п.1 ст.706 ГК РФ если «из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

Курсовая работа договор социального найма

... используются как средства обеспечения конституционного права граждан на жилище. В курсовой работе проанализирована литература по вопросу прекращения жилищных правоотношений и расторжения договора социального найма жилого помещения, актуальным вопросам данного вида ...

В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Отношения между генеральным подрядчиком и субподрядчиками носит двухсторонний договор и строятся на основании договоров субподряда, где генеральный подрядчик выступает в роли заказчика» ⁵ .

Генеральный подрядчик является связующим звеном между заказчиком строительства и субподрядчиком. И поэтому на подрядчика лежит двойная ответственность, которая заключается в том, что он несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком, а также перед субподрядчиком за неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств по договору подряда.

Таким образом, сторонами договора подряда являются подрядчик и заказчик. Ими могут быть как физические, так и юридические лица, в том числе коммерческие и некоммерческие организации, а также Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования, являющиеся заказчиками. Подрядчик может привлекать к выполнению работ другие организации и индивидуальных предпринимателей с помощью заключения с ними договора субподряда. При этом генеральный подрядчик несет двойную ответственность как перед заказчиком, так и перед субподрядчиком.

2.2. Сроки и цена в договоре подряда.

В гражданском законодательстве кроме предмета договора подряда, существуют и другие условия – срок и цена договора подряда.

Законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота для результата работы, выполненной по договору подряда, может быть предусмотрен срок, в течение которого он должен соответствовать условиям договора о качестве, который предусмотрен п. 1 ст. 721 ГК. При этом в соответствии с п.1 ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов (промежуточные сроки).

Из данной нормы следует, что существенными условиями являются начальный и конечный сроки выполнения работ.

В то же время судебная практика исходит из того, что «начальный срок выполнения работ необязательно должен быть определен календарной датой, истечением периода времени или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК).

Так, допустимо определить начальный момент периода выполнения подрядчиком работ посредством указания на действия заказчика или иных лиц. В этом случае предполагается, что такие действия будут совершены в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии – в разумный срок» ⁶ .

Данная позиция обосновывается, что требования гражданского законодательства об определении периода выполнения работ по договору подряда как существенного условия этого договора установлены с целью недопущения неопределенности в отношениях сторон.

Если начальный момент периода выполнения подрядчиком работ определен указанием на действия заказчика или иных лиц, в том числе на момент уплаты аванса, то предполагается, что такие действия будут совершены в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии – в разумный срок. Следовательно, в таком случае нет неопределенности в сроках производства работ.

Договор, который содержит такое условие о периоде выполнения работ, должен считаться заключенным. В случае если заказчик не совершит соответствующие действия в предусмотренный договором срок , а при его отсутствии – в разумный срок, подрядчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств, существование или исполнение которых поставлено в зависимость от действий заказчика (п. 2 ст. 328 ГК).

Контрольная работа: МСФО 11 «Договоры подряда»

... выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. 1.Классификация договоров подряда. Договоры подряда, независимо от ... финансовой отчетности предполагает достоверную оценку будущих результатов выполнения договоров подряда. Нор­мы МСФО предусматривают в этой части следующие возможности. В ...

Что же касается цены договора подряда, то правовое регулирование данного условия договора регламентируется ст.709 ГК РФ. Цена работы (смета) по договору подряда может быть приблизительной или твердой. Приблизительной является смета, от положений которой в ходе выполнения работ возможны отступления (превышение).

Твердой считается смета, от положений которой отступления (превышение) не допускаются. Закон устанавливает презумпцию согласования сторонами твердой сметы, поскольку при отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

Исходя из смысла ст. 709 ГК не являющееся существенным превышение приблизительной сметы предполагается самим ее характером и не порождает каких-либо обязанностей со стороны подрядчика. Однако «если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении приблизительной сметы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную к данному моменту часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре» ⁷ . Что касается твердой цены (сметы), то подрядчик не вправе требовать ее увеличения, а заказчик – уменьшения даже в том случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

Таким образом, срок и цена договора подряда не являются существенными условиями. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, т.е. исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Глава 3. Права и обязанности подрядчика.

В договоре подряда существует возможность сторонам определить самостоятельно на кого будет возложена та или иная обязанность. На первоначальном этапе произведения работ определяется какой стороной предоставляется материал для выполнения работ, что порождает первоначальную обязанность стороны предоставить оборудование или материалы соответствующего качества. По поводу поступивших от заказчика материалов у подрядчика возникает целый ряд обязанностей, которые в первую очередь связаны с хранением переданного имущества. Это означает необходимость для подрядчика принять предусмотренные договором меры для сохранения соответствующего имущества. В случае, когда в договоре нет на этот счет специальных указаний, от подрядчика требуется принять все такого рода меры, которые соответствуют обычаям делового оборота, а равно и существу обязательства.

Договор подряда и его виды

... работ заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает заказчику права на нее. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика. Предметом договора подряда является результат выполненной работы. ...

Так при заключении договора бытового подряда, подрядчик при утрате и повреждении материалов предоставленных заказчиком, должен с согласия заказчика заменить материалы на аналогичные и выполнить работу из замененного материала в разумный срок. Если подрядчик сам предоставил материалы и оборудование, он отвечает за их ненадлежащее качество (п.2 ст. 704 ГК).

Это означает, что «если договор не был исполнен или был исполнен ненадлежащим образом (достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его непригодным для обычного или предусмотренного в договоре употребления по причинам, связанным с недостатками материалов и оборудования), подрядчик не вправе ссылаться на указанное обстоятельство даже в случаях, когда он сможет доказать отсутствие своей вины (типичный пример – скрытые недостатка материалов и оборудования)» ⁸ .

Еще одна обязанность подрядчика состоит в необходимости использовать предоставленный материал экономно и расчетливо.

По законодательству бывшего СССР экономия, полученная подрядчиком, оставалась у него. Это связанно с тем, что раньше подрядные работы, выполняли государственные организации и экономия в любом случае принадлежала государству, на сегодня этот вопрос приобрел частный интерес.

Данный принцип востребован новым ГК с двумя видоизменениями. Первое: полученная экономия никоим образом не должно повлиять на качество работ (п.1 ст. 710 ГК).

Второе: норма об экономии подрядчика отныне носит диспозитивный характер, ибо договором может быть предусмотрено распределение полученной экономии между сторонами подрядного договора.

В случае выполнения заказа из материала подрядчика, последний также должен расходовать экономно, так как от этого зависит стоимость заказа.

Среди новелл кодекса, которые восполняют выявленные в период до принятия ГК пробелы в общем законодательстве, регулировавшем подряд, важное значение приобретает организация работ. В этой связи следует указать на предоставление подрядчику, если иное не предусмотрено в договоре права самостоятельно определять способы выполнения задания заказчика.

Одной из особенностей общих положений о подряде является специфичность самой «фигуры» подрядчика как специалиста подрядных работ. Кодекс, учитывая эти особенности, наделяет подрядчика рядом обязанностей, тем самым, усиливая бремя его ответственности перед заказчиком (п.1 ст. 716 ГК).

Эти традиционные правила о повышенной ответственности подрядчика с некоторыми дополнениями взяты из ст.358-359 ГК РСФСР.

Так, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

• непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
• возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
• иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В случае если подрядчик не предупредил заказчика об указанных неблагоприятных последствиях либо продолжил работу , не дождавшись ответа заказчика, или продолжает ее, несмотря на запрет, подрядчик теряет право ссылаться на наступление таких обстоятельств (п. 2 ст. 716 ГК).

Договор строительного подряда

... (п. 1) ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия ...

После выполнения предусмотренных в договоре подряда работ, подрядчик обязан письменно известить об этом заказчика, если иное не предусмотрено в договоре, и осуществить сдачу работ. В отличие от ГК РСФСР 1964 года новый ГК предусматривает приемку работ именно с участием подрядчика (п. 1ст. 720 ГК).

В ГК РФ нет традиционной формулы «приемка-сдача работ». Впервые были введены две самостоятельные стадии: «сдача работ подрядчиком» и «приемка работ заказчиком». Сдача работ, с одной стороны, порождает у заказчика обязанность принять предложенный результат, а с другой – право подрядчика при уклонении заказчика от принятия результата работ реализовать его самостоятельно.

Таким образом, основными правами подрядчика являются: самостоятельно определить способы выполнения задания заказчика; привлечь к исполнению своих обязанностей субподрядчиков, если договором не предусмотрена его обязанность выполнить работу лично; требовать оплаты по цене, предусмотренной договором, в случае, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы; удерживать результат работы, оборудование до уплаты заказчиком денежных сумм за выполнение договора; требовать оплаты выполненной им работы, если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования или для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала; не приступать к работе, а начатую работу приостановить при неисполнении заказчиком встречных обязанностей и требовать возмещения убытков. Что же касается обязанностей, то к ним относятся: передать права заказчику на изготовленную вещь; выполнять работу из своих материалов, своими силами и средствами, если иное не предусмотрено договором; выполнить работу по цене, определенной договором, если своевременно не предупредил заказчика о фактическом ее превышении; использовать материал, предоставленный заказчиком , экономно и расчетливо , представив после окончания работы заказчику отчет об его израсходовании и возвратить его остаток; предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, грозящих годности или прочности результатов выполняемой работы либо невозможности завершения ее в срок.

Глава 4. Права и обязанности заказчика.

Основные обязанности заказчика состоят в уплате вознаграждения подрядчику и принятии выполненной работы. Обе обязанности тесно связаны, поскольку, «по общему правилу, заказчик обязан оплатить выполненную работу по сдаче всей работы подрядчиком. Законом или договором может быть предусмотрен и иной порядок выплаты вознаграждения» ⁹ . Интересам заказчика соответствует оплата работы по ее выполнении в целом. Однако это правило, предусмотренное п. 1 ст. 711 ГК, является диспозитивным.

Порядок оплаты работы по договору подряда устанавливается в тексте контракта и может выглядеть следующим образом:

• заказчик обязуется оплатить работу после ее окончательной сдачи при условии, что она выполнена надлежащим образом, в согласованный срок или досрочно с согласия заказчика (по общему правилу).

• заказчик оплачивает предварительно всю работу, оговоренную в договоре подряда;
• заказчика оплачивает предварительно работу по отдельным этапам;
• заказчик выдает подрядчику задаток либо аванс.

В случае задержки оплаты произведенных работ заказчик обязан выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременной оплатой подрядных работ. Но при определенных обстоятельствах этого может и не произойти.

Так же, как и было отмечено ранее одной из обязанностей заказчика является приемка работ. При приемке результатов работы решаются в основном три вопроса: каким образом приемка должна происходить, как должны оформляться обнаруженные при приемки недостатки работы и каковы последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязанностей , связанных с приемкой результата выполненных работ.

Приемка результата работ удостоверяется актом или иным документом, подписанным сторонами. «Иным документом» может являться любое письменное подтверждение заказчика: сам двусторонний акт, претензия, отметка в самом акте о наличии недостатков, другие письменные документы, приложенные к акту. Никакие устные свидетельские показания, исходя из смысла п. 2 ст. 720 ГК не допускаются.

Помимо указанных основных обязанностей, по согласию сторон на заказчика могут возлагаться такие обязанности, как предоставить подрядчику необходимую информацию, это необходимо в двух случаях: если это предусмотрено договором, либо если без такой информации невозможно использовать результат работы для указанной в договоре цели. Последнее обстоятельство или отсутствие информации в случае возникновения спора должен доказывать заказчик. Передаваемая сторонами друг другу информация может соответствовать признакам объекта интеллектуальной собственности. В этом случае она защищается в порядке, предусмотренном соответственно Патентным законом, ФЗ РФ об авторском праве и смежных правах и т.д.

Также возлагается обязанность обеспечить определенные условия для производства работ.

Например, обеспечить сохранность материалов и оборудования, используемых подрядчиком.

Так, например акционерное общество «ОСМП» обратилось в Арбитражный суд с иском к Орелагропромдорстрой о взыскании убытков в сумме стоимости двух башенных кранов и упущенной выгоды. Как видно из материалов дела АО «ОСМП» (подрядчик) заключило с Орелагропромдорстрой (заказчик) договор подряда на строительство жилого дома. В соответствии с пунктом особых условий к названному договору хранение оборудования и строительной техники возложение на подрядчика. После прекращения строительных работ подрядчик не демонтировал и не вывез со строительной площадки свои башенные краны. Письмом Заказчик предложил подрядчику вывезти указанную технику. Чего произведено не было, и заказчик вывез и демонтировал их самостоятельно. Однако при комиссионном осмотре технического состояния кранов было установлено, что они разукомплектованы и находятся в неисправном состоянии. Решением суда иск был удовлетворен. При дальнейшем рассмотрение дела решение суда было отменено в виду необоснованности, и направлено на новое рассмотрение.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (п.1 ст. 715 ГК).

Право заказчика о наблюдении во всякое время за ходом работ призвано способствовать надлежащему завершению подряда. Но если подрядчик не приступает к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. (п.2 ст. 715).

Аналогичные права имеет заказчик также в случае, если станет очевидным, что работы не будет выполнена надлежащим образом. При этом заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования вправе отказаться от договора подряда либо поучить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Кроме того, нормы Кодекса возлагают на заказчика ряд дополнительных обязанностей по отношению к подрядчику, что особенно ярко и специфично проявляется в договоре строительного подряда. При нарушении заказчиком встречных обязанностей подрядчик пользуется более широкими правомочиями, а у заказчика более конкретизирован круг его обязанностей. При этом возмещение убытков причиненных подрядчику включается не только реальный ущерб, но и упущенная выгода.

Таким образом, основные права заказчика являются: заключать договоры на выполнение отдельных видов работ с др. лицами с согласия генерального подрядчика, которые становятся ответственными перед заказчиком; контролировать ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случае медленного выполнения работы; назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а в случае невыполнения этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ др. лицу за счет подрядчика, а также потребовать от него возмещения убытков. Основными правами заказчика являются: передать права заказчику на изготовленную вещь; выполнять работу из своих материалов, своими силами и средствами, если иное не предусмотрено договором; выполнить работу по цене, определенной договором, если своевременно не предупредил заказчика о фактическом ее превышении; использовать материал, предоставленный заказчиком, экономно и расчетливо, представив после окончания работы заказчику отчет об его израсходовании и возвратить его остаток; предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, грозящих годности или прочности результатов выполняемой работы либо невозможности завершения ее в срок.

Заключение

Договор подряда представляет собой договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Данный договор является консенсуальным, возмездным и двухсторонним. Предмет договора подряда является результат выполненной работы. В ГК РФ выделяют такие виды договора подряда как: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательных работ, подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Отличие договора от трудового договора, возмездного оказания услуг и купли-продажи заключается в том, они имеют разный предмет договора, а также его условия.

Сторонами договора подряда являются подрядчик и заказчик. Ими могут быть как физические, так и юридические лица, в том числе коммерческие и некоммерческие организации, а также Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования, являющиеся заказчиками. Подрядчик может привлекать к выполнению работ другие организации и индивидуальных предпринимателей с помощью заключения с ними договора субподряда. При этом генеральный подрядчик несет двойную ответственность как перед заказчиком, так и перед субподрядчиком. Срок и цена договора подряда не являются существенными условиями. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, т.е. исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Основными правами подрядчика: самостоятельно определить способы выполнения задания заказчика; привлечь к исполнению своих обязанностей субподрядчиков, если договором не предусмотрена его обязанность выполнить работу лично; требовать оплаты по цене, предусмотренной договором, в случае, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы; удерживать результат работы, оборудование до уплаты заказчиком денежных сумм за выполнение договора; требовать оплаты выполненной им работы, если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования или для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала; не приступать к работе, а начатую работу приостановить при неисполнении заказчиком встречных обязанностей и требовать возмещения убытков. Что же касается обязанностей, то к ним относятся: передать права заказчику на изготовленную вещь; выполнять работу из своих материалов, своими силами и средствами, если иное не предусмотрено договором; выполнить работу по цене, определенной договором, если своевременно не предупредил заказчика о фактическом ее превышении; использовать материал, предоставленный заказчиком, экономно и расчетливо, представив после окончания работы заказчику отчет об его израсходовании и возвратить его остаток; предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, грозящих годности или прочности результатов выполняемой работы либо невозможности завершения ее в срок.

Основные права заказчика: заключать договоры на выполнение отдельных видов работ с др. лицами с согласия генерального подрядчика, которые становятся ответственными перед заказчиком; контролировать ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случае медленного выполнения работы; назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а в случае невыполнения этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ др. лицу за счет подрядчика, а также потребовать от него возмещения убытков. Основными правами заказчика являются: передать права заказчику на изготовленную вещь; выполнять работу из своих материалов, своими силами и средствами, если иное не предусмотрено договором; выполнить работу по цене, определенной договором, если своевременно не предупредил заказчика о фактическом ее превышении; использовать материал, предоставленный заказчиком, экономно и расчетливо, представив после окончания работы заказчику отчет об его израсходовании и возвратить его остаток; предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, грозящих годности или прочности результатов выполняемой работы либо невозможности завершения ее в срок.

Если подрядчик ненадлежащим образом выполнил работу, допустив отступления от условий договора, ухудшившие работу, либо иные недостатки в работе, заказчику предоставлено право выбрать один из следующих вариантов поведения:

• потребовать безвозмездного исправления недостатков в работе в разумный срок;
• потребовать соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— потребовать возмещения понесенных заказчиком необходимых расходов по исправлению своими средствами недостатков работы, при условии, что такое право заказчика предусмотрено договором.

Библиографический список:

[Электронный ресурс]//URL: https://urveda.ru/referat/razlichiya-mejdu-trudovyimi-dogovorami-i-dogovorami-podryada/

Нормативные правовые акты и судебная практика:

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс]

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть);

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 N 48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг» // Вестник ВАС РФ. – 1999. – N 11;

4. Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2014 N Ф05- 17104/2013 по делу N А41-58573/12;

5. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.03.2010 по делу N А27-9091/2009;

6. Постановление ФАС Центрального округа от 21.06.2010 по делу N А62-5255/2009.

Специальная литература:

[Электронный ресурс]//URL: https://urveda.ru/referat/razlichiya-mejdu-trudovyimi-dogovorami-i-dogovorami-podryada/

1. Брагинский, М.И., Договор подряда и подобные ему договоры/ Брагинский М.И.// М.: Статут, 2000. – 254 с.

2. Брагинский, М.И., Витрянский В.В., Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Кн.3., М., 2002.

3. Воронова, А.А., Отличие договора от смежных договоров/ Воронова А.А.// Вестник Саратовской государственной юридической академии .-№ 1 (102).-2015.-С.166-169.

4. Гарипов, А.Р., Договор подряда, его место в системе гражданско-правовых договоров и смешанный договор (на примере договора строительного подряда)/Гарипов А.Р.// Вестник экономики, права и социологии.-№1.-2011.-С.124-126.

5. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с.

6. Грудцына, А.А. Спектор, Л.Ю., Гражданское право России: Учебник для вузов. — М.: ЗАО Юстицин-форм, 2008. — 560 с.

7. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 2. – М.: Статут, 2015. – 720 c.

8. Исаев, Е.Ю., Отграничение договора подряда от смежных договоров/ Исаев Е.Ю.// Известия МГИУ.-№2.-2009.-С.77-79.

9. Казаченок, О.П., Соотношение договора подряда и договора возмездного оказания услуг/Казаченок О.П.// Наука и современность. – 2014.- С.292-297.

10. Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Введение в гражданское право: Учебное пособие для бакалавров. – М.: Статут, 2016. – 128 с.

11. Никитин, А.В., Увеличение цены работы по договору подряда/ Никитин А.В.// Вестник Пермского университета.-№3(17).-2012.-С.145-149.

12. Овдиенко, Е.Б., Прекращение по инициативе одной из сторон договора подряда на капитальное строительство/Овдиенко Е.Б.// Теория и практика общественного развития.-№4.-2012.-С.346-350.

13. Пономарев, С.А., Подряд: гражданско-правовая характеристика договора, особенности бухгалтерского учета и налоговые аспекты/ Пономарев С.А.// Бухгалтер и закон.-№5 (149).- 2011.- С.33-42.

14. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – 1208 c.